4.0.1存档文件正面于页面右上角编写页号，文件背面于页面左 上角编写页号，按照“第页共页”的格式编写， 4.0.2单面书写的文件，空白面不编写页号。 4.0.3案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。 4.0.4卷内文件目录、备考表应采用A4规格用纸，封面、封底 宜采用120克至150克牛皮纸。纸面小于A4规格的应加贴，纸面大 于A4规格的的应裁减或折叠为统一规格的纸张。装订时文件要以 右边和下边对齐，装订要牢固、美观，做到不颠倒、不漏、不压 字、不损坏文件、不妨碍参阅，并要将做底稿时的回形针及其他 杂物去掉，按顺序写好目录。

4.0.5单卷厚度超过40mml

1工程造价咨询企业应建立完善的建设工程造价档案管理制 并应符合国家和有关部门发布的档案管理相关规定 .2建设工程造价咨询归档文件的保存期限不宜少于五年。

重庆标准规范范本5.0.1工程造价咨询企业应建立完善的建设工程造价档案管理制

6.1.1建设工程造价咨询归档文件内容和相关表式除执行本标 准外还应按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500、《建 设项目投资估算编审规程》CECA/GC1、《建设项目设计概算编 审规程》CECA/GC2、《建设项目工程结算编审规程》CECA/ GC3、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA/GC4、《建设项 目施工图预算编审规程》CECA/GC5、《建设工程招标控制价编 审规程》CECA/GC6、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》 CECA/GC7、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC8和造价管理 机构发布的相关规定执行。 6.1.2档案封面应包括编制单位名称、委托单位名称、工程名 称、成果文件（或过程文件）、保管期限、归档号等。成果文件 与过程文件应分册装订。

6.1.3成果文件发文稿应包括工程名称、委托单位、拟稿人

.1.4过程文件应符合以下要求

6.1.5备考表应包括档案卷内情况说明，立卷人、检查人、立卷

6.1.5备考表应包括档案卷内情况说明，立卷人、检查人、立卷

仅供学习交流使用，，请勿传播或其他用途

6.2.1投资估算归档的成果文件应符合以下要求：

1投资估算书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日 期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称为 工程 投资估算； 2投资估算签署页应包括工程名称、投资估算总额及编制 人、核对人签名等内容，加盖执业（或从业）专用章：

3投资估算编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制依 据、编制方法、主要技术经济指标、有关参数和率值选定、投资 分析以及特殊问题： 4投资估算汇总表纵向应分解到单项工程费用，横向应分解 到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用； 5单项工程投资估算表纵向应分解到主要单位工程，横向应 分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费 用； 6主要技术经济指标及投资估算分析表应按建设项目、各单 项工程和主要单位工程或分部工程列项。

6.3设计概算归档文件

明费用计算方式； 6综合概算表应包括综合概算编号、工程名称、定额编号、 工程项目或费用名称、单位、数量、单价、合价等内容； 7单位工程概算表应包括单项工程概算编号、工程名称 定额编号、工程项目或费用名称、单位、数量、单价、合价等内 容。

6.4施工图预算归档文件

6.4.1施工图预算归档的成果文件应符合以下要求：

6.5工程量清单及招标控制价(投标报价归档文件

6.5.1工程量清单及招标控制价（投标报价）归档的成果文件应 符合以下要求： 1工程量清单及招标控制价（投标报价）封面应包括工程名 称、招标人（投标人）名称、编制单位名称和编制日期等内容， 加盖招标人（投标人）公章、工程造价咨询企业执业印章，名称 为 工程招标工程量清单或 工程招标控制价（投标 报价）； 2工程量清单及招标控制价（投标总价）签署页应包括工 程名称、招标控制价（投标报价）、编制时间、复核时间，编制 人、复核人的签名等内容，加盖编制人、复核人执业（或从业） 专用章； 3工程量清单及招标控制价（投标报价）编制说明应阐述工 程概况、编制范围、编制依据、编制方法、招标控制价（投标报 价）组价原则及相关费用计取说明和其他说明等内容； 4建设项目招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名 称、单项工程金额及暂估价、安全文明施工费、规费等内容； 5单项工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名 6单位工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名 称、分部分项工程猎施项盲旗他项目，规费勿税奎智亻 等内容； 7分部分项工程和单价措施清单与计价表应包括工程名称、 项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、金额 等内容； 8总价措施项目清单与计价表应包括工程名称、总价措施项 目、计算基础、费率、金额等内容； 9其他项目清单与计价表应包括工程名称、其他项目、计算

6单位工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名 分部分项工程共猎施项盲旗他项目，规费勿税銮智估他用途 内容； 7分部分项工程和单价措施清单与计价表应包括工程名称、 目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量、金额 内容； 8总价措施项目清单与计价表应包括工程名称、总价措施项 计算基础、费率、金额等内容； 0一其他顽目清单上计价表应句括工程名称一其他项目一计算

基数、费率、金额等内容； 10规费、税金项目计价表应包括规费、税金、计算基础、 计算基数、费率、金额等内容。 6.5.2工程量清单及招标控制价（投标报价）归档的过程文件除 符合本标准第6.1.4条规定外还应包括： 1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条 款、评标方法和投标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答 疑纪要； 2纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印 或扫描）和（或）电子版工程图纸。 6.6清标、工程计量与支付及合同价款调整归档文件 6.6.1清标归档的成果文件应符合以下要求： 1清标报告封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期 等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，成果文件名称为 工 程清标报告； 2清标报告签署页应包括工程名称、清标总额及编制人、核 对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章： 3清标报告编制说明应阐述各投标人投标报价情况，清标工 作的内容、清标立作的方法及招标文件中涉及工程的要求或规定.Cn 等内容； 4清标报告正文应阐述清标的内容、清标的范围、清标的方 法、清标的结果及主要问题等内容； 5清标报告汇总表应包括工程名称、投标单位，投标报价 算数性错误的复核与整理，不平衡报价的分析与整理，错项、漏 项、多项的核查与整理，投标文件中含义不明确、对同一问题表 述不一致、明显文字错误的核查与整理以及其他情况等内容： 6投标报价不平衡报价分析表应包括建设单位名称、工程名 称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称

6.6.1清标归档的成果文件应符合以下要求：

7投标报价错项、漏项、多项核查表应包括建设单位名称、 工程名称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间，对工程量 清单符合性、分部分项工程量清单报价的符合性进行检查以及其 他情况等内容； 8总价措施项目费用核查表应包括建设单位名称、工程名 称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间、措施费用计取以 及其他情况等内容； 9规费、税金核查表应包括建设单位名称、工程名称、招标 文件编号、投标单位名称、清标时间、对规费（含不可竞争费） 及税金的计取是否符合相关部门颁发的标准等内容。 6.6.2工程计量与支付归档的成果文件应符合以下要求： 1工程计量与支付审核报告封面应包括工程名称、编制单位 名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章。成果 文件名称为 工程工程计量与支付审核报告； 2工程计量与支付审核签署页应包括工程名称、支付总额及 编制人、核对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章： 3工程计量与支付审核报告编制说明应包括审核付款依据的 合同条款和合同摘要、相关技术文件、往来函件名称、承包人申 请的付款金额抵扣的工程款●包括预付款、工程造价咨询企 4工程计量与支付审核审批表应包括本周期累计已尧成的王 程价款、至本周期累计已实际支付的工程价款、本周期已完成的 工程价款、本周期完成的计日工金额、本周期应增加和扣减的变 更金额、本周期应增加和扣减的索赔金额、本周期应抵扣的预付 款、本周期应扣减的质量保证金、本周期应增加或扣减的其他金 额、本周期实际应支付的工程价款等内容； 5工程计量与支付审核汇总表应包括项目名称、施工单位 申报金额、监理单位审核金额、造价咨询单位建议支付金额等内

容； 6分项工程付款清单应包括单位工程造价汇总表、分部分 工程和单价措施清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其 他项目清单与计价表、零星项目计价表、规费、税金项目计价表 等内容。

谷； 6分项工程付款清单应包括单位工程造价汇总表、分部分项 工程和单价措施清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其 他项目清单与计价表、零星项目计价表、规费、税金项目计价表 等内容。 6.6.3合同价款调整归档的成果文件应符合以下要求： 1合同价款调整报告封面应包括工程名称、编制单位名称和 编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章。成果文件名 称为 工程合同价款调整报告： 2合同价款调整报告签署页应包括工程名称、调整总额及编 制人、核对人签名等内容，加盖执业（或从业）专用章； 3合同价款调整报告编制说明应包括法律法规变化、工程变 更、工程特征描述与实际不符、工程量清单缺项、工程量偏差、 物价变化、暂估价、计日工、现场签证、不可抗力、提前竣工、 工程索赔、暂列金额等事项的发生进行合同价款调整等内容： 4合同价款调整报告汇总表应包括签证单编号、工程内容 申报金额、审核金额等内容； 5工程量清单漏项、偏差、特征描述不符造价调整表应包括 原清单、调整后清单、核增/核减金额等内容； 6人工、材料、机械费用调整表应包括工程名称、工程编 减金额等内容；供学习交流使用，请勿传播或其他用连 7工程变更费用表应包括工程名称、编号、分项名称、变更 依据、送审金额、审定金额、核增/核减金额等内容； 8费用索赔申请（核准）表应包括工程名称、编号、索赔内 容简要说明、监理单位复核意见、造价咨询单位复核意见、被索 赔人复核意见等内容； 9索赔与签证计价汇总表应包括工程名称、签证及索赔项目 名称、计量单位、数量、单价、合价、双方认可的签证单和索赔

6.6.3合同价款调整归档的成果文件应符合以下要求：

依据的编号等内容； 10工期索赔和费用表应包括工程名称、单位工程名称、合 同约定工期、工期奖罚款约定说明、合同签订时间、合同约定开 工日期、合同约定竣工日期、开工令签发时间、工期滞后天数、 工期延误罚款金额等内容； 11暂估价审核表应包括工程名称、签证联系单编号、材料 名称、规格型号及品牌、暂定价、申报价、市场询价、最终定价 等内容。 6.6.4清标、工程计量与支付及合同价款调整归档的过程文件除 符合本标准第6.1.4条规定外还应符合以下要求： 1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条 款、评标方法和投标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答 疑纪要； 2纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印 或扫描）和（或）电子版工程图纸； 3构成合同组成部分中已标明价格并包括说明和表格的承包 方投标文件； 4发承包双方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务 的协议的工程施工合同： 5承包方申报反映其已完成的工程数量和工程进度款金额计 6反映造价咨询单位对承包方审报的工程计量与主程进度款他用送 支付资料审核计算过程的工程计量与工程进度款支付初审资料： 7发承包双方均认可，可作为工程变更费用计价依据的变更 签证资料； 8发承包双方均认可并已编号，可作为施工现场经济签证费 用计算依据的施工现场经济签证单； 9发承包双方认可并已编号，可作为工期和费用索赔计算依 据的工程索赔工期和费用签证单：

10发承包双方认可并已编号，可作为暂列金额项目签证费 用计算依据的暂列金额项目签证单； 11发承包双方协商形成并签字、盖章的合同价款调整协 议。

6.7竣工结算审核归档文件 6.7.1竣工结算审核归档的成果文件应符合以下要求： 1竣工结算审核报告书封面应包括工程名称、编制单位名 称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称 为 二工程竣工结算审核书； 2竣工结算审核报告签署页应包括工程名称、竣工结算总额 及编制人、核对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章； 3竣工结算审核报告正文应阐述工程概况、审核评价、工程 价款结算的审核情况、在工程建设管理中存在的问题和线索、审 核建议、附表等内容； 4竣工结算审核编制说明应阐述工程概况、编制范围、编 制依据、编制方法、有关材料、设备、参数和费用、其他有关问 题： 5竣工结算审定签署表应包括工程名称、工程地点、发包单 位、承包单位报审结算造价、调整金额审定结算造价の发包 单位、承包单位、审核单位主要负责人签字等内容，加盖发包单 6竣工结算审核汇总对比表应包括含项目名称、单项工程名 称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容： 7单项工程竣工结算审核汇总对比表应包括单项工程名称、 单位工程名称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内 容； 8单位工程竣工结算审核汇总对比表应包括单位工程名称、

6.7竣工结算审核归档文件

6.7竣工结算审核归档文件

6竣工结算审核汇总对比表应包括含项目名称、单项工程名 称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容； 7单项工程竣工结算审核汇总对比表应包括单项工程名称、 单位工程名称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内 容； 8单位工程竣工结算审核汇总对比表应包括单位工程名称、 专业工程名称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内

或扫描）和（或）电子版工程图纸： 6承包方出具的竣工结算核对人员法人授权委托书； 7承包方对竣工结算审核承担的相应责任和义务的承诺函； 8记录结算审核发生时间、地点、工作内容、记录人、证明 人，承包人配合审核时间延期的说明以及竣工结算审核过程过严 或有关妥协事项说明的审核日记。 6.7.3对不采用工程量清单计价的工程竣工结算，其竣工结算审 核归档文件，应执行本标准除工程量清单专门性规定外的其他规

1工程造价经济纠纷鉴定报告书封面应包括名称为 工程造价鉴定报告书； 2工程造价经济纠纷鉴定签署页应包括工程名称及签定编制 人、审核人、审定人和企业法定代表人（或技术负责人）的姓名 等内容，加盖编制人、审核人、审定人执业（或从业）专用章， 法定代表人（或技术负责人）签字或盖章； 3鉴定人员声明应阐述对陈述事实的真实性和准确性、计算 及分析意见和结论的公正性负责,对哪些问题不承担责任の与当.Cr 告、有关事项说明、鉴定结论的分析等内容。 6.8.2工程造价经济纠纷鉴定归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4条规定外还应包括： 1载明要求当事人提交鉴定资料时间、地点、资料名称、数 量等内容的要求当事人提交鉴定资料的函； 2载明要求当事人提交补充鉴定资料时间、地点、资料内 容、数量等内容的要求当事人补充提交鉴定资料的函

3载明当事人提交补充鉴定资料时间、地点、资料内容、数 量等内容的当事人要求补充提交鉴定资料的函： 4当事人提交或委托人转交给鉴定机构并与本工程有关的鉴 定资料包括合同类文件、招投标文件、设计文件、结算资料、施 工资料、标准规范及有关技术类文件、第三方佐证以及起诉状、 答辩状等其他影响工程造价鉴定的资料； 5记录当事人交换证据时间、地点、交换参与人员及交换证 据名称等内容的当事人交换证据记录文件： 6记录鉴定工作发生时间、地点、工作内容、记录人、证明 人等，并要求记录因原告方与被告方不予配合导致鉴定时间延期 的说明以及鉴定过程过严或有关要协事项的说明等内容的鉴定日 记； 7作为编制鉴定报告，确定鉴定金额计算依据的开庭记录、 送达回证等与鉴定有关的其他资料； 8鉴定机构在造价鉴定各阶段向原、被告和其鉴定业务委托 人发出的征求意见函件及原、被告和其鉴定业务委托人对征求意 见函的回复函件或核对记录； 9鉴定机构向原、被告和其鉴定业务委托人发出的鉴定报告 征求意见函件及原、被告和其鉴定业务委托人对鉴定报告征求意 M丽的有丽件

7.0.1归档的建设工程造价咨询成果文件和过程文件应采用统 格式。 7.0.2建设工程造价咨询档案封面、封底应使用附录A,包括： A.1、A.2、A.3、A.4、A.5、A.6、A.7、A.8。 7.0.3建设工程造价咨询档案目录应使用附录B，包括：B.1、 B.2、B.3、B.4、B.5、B.6、B.7 7.0.4建设工程造价咨询档案成果文件应使用附录C,包括： C.1、C.2、C.3、C.4、C.5、C.6、C.7、C.8、C.9、C.10、C.11、 C.12、C.13、C.14、C.15、C.16、C.17、C.18、C.19、C.20、 C.21、C.22。 7.0.5建设工程造价咨询档案过程文件应使用附录D,包括： D.1、D.2、D.3、D.4、D.5、D.6、D.7、D.8、D.9、D.10、D.11。

附录A建设工程造价咨询档案封面

A.1投资估算档案封面

A.2设计概算档案封面

A.3施工图预算档案封面

A.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案

A.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案封面

A.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案圭

A.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面

A.6竣工结算审核档案封面

A.7工程造价经济纠纷鉴定档案封面

A.7工程造价经济纠纷鉴定档案封面

附录B建设工程造价咨询档案目录

B.1投资估算档案目录

B.2设计概算档案目录

B.2设计概算档案目录

B.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案目录

塔吊标准规范范本附录C建设工程造价咨询档案成果文件

附录C建设工程造价咨询档案成果文件表格

C.4投标报价不平衡报价分析表

其他需要说明的情况：

车库设计规范和图纸C.6总价措施项且费用核查表

C.7规费、税金核查表