2016年造价师造价师《造价管理》真题及参考答案.pdf

D.投资回收期 【答案】D 【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。投资回收期指标容易理解，计 章也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。 【考点】P173，投资回收期的有点和不足 29.【题干】下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是（）。 【选项】 A.资本成本和机会成本 B.机会成本和投资风险 C.投资风险和通货膨胀 D.通货膨胀和资本成本 【答案】A 【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本时确定基 准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。 【考点】P175，基准收益率的确定 30.【题干】用来评价投资方案的净现值率指标是指项目净现值与（）的比值。 【选项】 A.固定资产投资总额 B.建筑安装工程投资总额 C.项目全部投资现值 D.建筑安装工程全部投资现值 【答案】C

【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。净现值率是项目净现值与项目 全部投资现值之比。

【考点】P179水利常用表格，净现值率

31.【题干】采用增量投资内部收益率（△IRR)法比较选计算期不同的互斥方案时，对于已通 过绝对效果检验的投资方案，确定优先方案的准则是（）。

A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度 B，能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果 C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略 D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源

【考点】P192，盈亏平衡分析的特点 33.【题干】工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。 【选项】 A.勘察 B.设计 C.招标 D.施工 【答案】B 【解析本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。对于大型复杂的产品，应用价值 工程的重点是在产品的研究、设计阶段，产品的设计图纸一旦完成并投入生产后，产品的价 值就已经基本确定，这时在进行价值工程分析就变得更加复杂。 【考点】P197，提高产品价值的途径 34.【题干】价值工程活动中，功能整理的主要任务是（）。 【选项】 A.建立功能系统图 B.分析产品功能特性 C.编制功能关联表 D.确定产品工程名称 【答案】A 【解析】本题考查的是价值工程方法。功能整理的主要任务就是建立功能系统图。因此 功能整理过程也就是绘制功能系统图的过程。 【考点】P201，功能整理

【考点】P192，盈亏平衡分析的特点

33.【题于】工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（）阶段。

35.【题干】某工程有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案的功能系数和单方造价见 下表，按价值系数应优选设计方案（）。

【解析】本题考查的是功能评价。总造价=3200+2960+2680+3140=111980，成本系数： 甲=3200/11980=0.27；乙2960/11980=0.25；丙=2680/11980=0.22；丁=3140/11980=0.26.价 直指数：甲=0.26/0.27=0.96；乙=0.25/0.25=1；丙=0.20/0.22=0.91；丁=0.29/0.26=1.12。价 值系数最低的是丙，故选C。 【考点】P210，确定VE对象的改进范围 36.【题干】工程寿命周期成本分析申，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设 置费用之间进行权衡分析的方法是（）。

【选项】 A.层次分析法 B.关键线路法 C.计划评审技术 D.挣值分析法

【解析】工程寿命周期成本分析中，对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间 进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。 37.【题干】关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。 【选项】 A.项目资本金是债务性资金 B.项目法人不承担项目资本金的利息 C.投资者不可转让其出资 D.投资者可以任何方式抽回其出资 【答案】B 【解析】对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何 利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任 可方式抽回。 38.【题干】既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资 金来源的是（）

【选项】 A.企业增资扩股 B.企业银行存款 C.企业资产变现 D.企业产权转让 【答案】A 【解析】外部资金来源包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及 准资本金手段，如发行优先股获得外部投资人的权益资金投入，同时也包括接受国家预算 内资金为来源的融资方式，

39.【题干】在比较筹资方式、选择筹资方案中，作为项目公司资本结构决策依据的资 金成本是（）。

成本是（）。 【选项】 A.个别资金成本 B.筹资资金成本 C.综合资金成本 D.边际资金成本 【答案】C 【解析】资金成本是比较筹资方式、选择筹资方案的依据。资金成本有个别资金成本 资金成本、边际资金成本等形式。个别资金成本主要比较各种筹资方式资金成本的高低 角定筹资方式的重要依据：综合资金成本是项目公司资金结构决策的依据：边际资金成本 追加筹资决策的重要依据。 40.【题干】关于资金成本性质的说法，正确的是（）。 【选项】 A.资金成本是指资金所有者的利息收入 B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用 C.资金成本一般只表现为时间的函数 D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数 【答案】B 【解析】资金成本的性质包括：1、资金成本是资金使用者向资金所有者和中介机构 占用和筹资费。2、资金成本与资金的时间价值既有联系，又有区别。两者的区别主量 见在两个方面：第一，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资 月人的筹资费用和利息费用；第二，资金的时间价值一般表现呢为时间的函数，而资金月 则表现为资金占用额的函数。3、资金成本具有一般产品成本的基本属性。 【题于】选择债务融资时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（）

【解析】融资结构设计阶段的工作内容包括项目风险因素、评价项目的融资结构和资金 结构。 44.【题干】从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资 方式是（）方式。

【选项】 A.概算造价 B.结算造价 C.重置价值 D.实际价值 【答案】C 【解析】安转工程项目的保险金额为其重置价值。 47.【题干】对建筑工程一切险而言，保险人对（）造成的物质损失不承担赔偿责任。 【选项】 A.自然灾害 B.意外事故 C.突发事件 D.自然磨损 【答案】D

【解析】除外责任。保险人对以下情况不承担赔

【解析】在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切 承担的风险主要为人为事故损失 49.【题于】工程项目策划中,

险承担的风险主要为人为事故损失。 49.【题干】工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。 【选项】 A.系统框架 B.系统组成 C.规格和档次 D.用途和性质 【答案】C 【解析】工程项目的定位是根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决 定工程项目的规格和档次。在工程项目定义和定位明确的前提下，需要提出工程项目系统框 架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成。 50.【题干】下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是（）。 【选项】 A.项目规划策划 B.项目功能策划 C.项目定义策划 D.项目目标策划 【答案】D

D.使用功能和建设规模最大化

【答案】D 【解析】限额设计需要在投资额不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。 54.【题干】应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。

【解析】在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤如下：1、功能 分析：2、功能评价；3、计算功能评价系数（F)4、计算成本系数（C)5、求出价值系数（V），并 对方案进行评价。 55.【题干】根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物。发包人、监理人 和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由（）承担

【选项】 A.承包人 B.发包人 C.承包人和发包人 D.发包人和监理人 【答案】B 【解析】在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹 国宝品专品必损法产物承包平效全用的保拍地

上任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包 监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或） 期延误由发包人承担。 56.【题干】招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投 （可采用的报价策略是（）。 【选项】 A.适当提高暂定金额分项内容的单价 B.适当减少暂定金额中的分项工程量 C.适当降低暂定金额分项内容的单价 D.适当增加暂定金额中的分项工程量 【答案】A 【解析】招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必 主总报价申加人这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单 和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报 水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。 57.【题干】采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从（）中扣除目 利润。

防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包 人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或） 工期延误由发包人承担。 56.【题干】招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投 标人可采用的报价策略是（）。

【解析】招标单位规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款，并规定所有投标单位都必 在总报价申加人这笔固定金额，但由于分项工程量不很准确，允许将来按投标单位所报单 价和实际完成的工程量付款。这种情况下，由于暂定总价款是固定的，对各投标单位的总报 介水平竞争力没有任何影响，因此，投标时应适当提高暂定金额的单价。 57.【题干】采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从（）中扣除目 标利润。

57.【题干】采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从（）中扣除目 标利润

【选项】 A.概算价格 B.预算价格 C.合同价格 D.结算价格 【答案】C

【解析】目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。 在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应 上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额

A.实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划 B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划 C.实际成本开支大于计划，实际施工进度等于计划 D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划

【选项】 A.分项工程 B.分部工程 C.单位工程 D.单项工程 【答案】C

【解析】施工项目经理部应建立和健全以单位工程为对象的成本核算账务体系，严格区 分企业经营成本和项目生产成本，在工程项目实施阶段不对企业经营成本进行分摊，以正确 反映工程项目可控成本的收、支、结、转的状况和成本管理业绩。 60.【题干】某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完 工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是（） 万元。

1）使用注册造价工程师名称； 2）依法独立执行工程造价业务： 3)在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章； 4）发起设立工程造价咨询企业； 5）保管和使用本人的注册证书和执业印章； 6）参加继续教育。 62.【题干】为了确定工程造价，美国工程新闻记录(ENR)编制的工程造 体指数加权组成的

D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定

E.违约责任由当事人按相当的原则确定 【答案】BCD 【解析】违约责任是指合同当事人不履行或不适当履行合同，应依法承担的责任。与其 也责任制度相比，违约责任有以下主要特点： （1）违约责任以有效合同为前提。与侵权责任和缔约过失责任不同，违约责任必须以当 事人双方事先存在的有效合同关系为前提。如果双方不存在合同关系，或者虽订立过合同， 且合同无效或已被撤销，那么，当事人不可能承担违约责任。 (2)违约责任以违反合同义务为要件。违约责任是当事人违反合同义务的法律后果。因 此，只有当事人违反合同义务，不履行或者不适当履行合同时，才应承担违约责任。 （3）违约责任可由当事人在法定范围内约定。违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可 由当事人在法律规定的范围内自行约定。只要约定不违反法律，就具有法律约束力。 （4）违约责任是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无 仑是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系；其次，违约责任的确定，通常应以 补偿守约方的损失为标准，贯彻损益相当的原则。 64.【题干】根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。

65.【题干】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危 险性较大的（）编制专项施工方案

【选项】 A.土方开挖工程 B.钢筋工程 C.模板工程 D.混凝土工程 E.脚手架工程 【答案】ACE

A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息 B.设定的技术和商务条件与合同履行无关 C.以特定行业的业绩作为加分条件 D.对投标人采用无差别的资格审查标准 E.对招标项目指定特定的品牌和原产地 【答案】BCE

【解析】招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列 行为之一的，属于以不合理条件限制、排潜在投标人或者投标人： 1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息； 2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同 履行无关； 3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或 者中标条件； 4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准； 5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形 式； 7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分 潜在投标人踏勘项目现场， 67题王建设单位在办理工 的资科有（

b.中标通知书和施工、监理合同； C.建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成； d.施工组织设计和监理规划（监理实施细则） e.其他需要的文件资料。 68.【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应 包括（）。 【选项】 A.施工资源配置计划 B.施工进度安排和空间组织 C.施工重点和难点分析 D.工程项目管理组织机构 E.施工现场平面布置 【答案】BCD 【解析】施工部署是对工程项目进行统筹规划和全面安排，包括工程项目施工目标、进 度安排和空间组织、施工重点和难点分析、工程项目管理组织机构等。施工部署是施工组织 设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布 置等均应围绕施工部署进行编制和确定。 69.【题干】采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺陷的 违形右

69.【题干】采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺 情形有（）。

【选项】 A.点子连续在中心线一侧出现7个以上 B.连续7个以上的点子上升或下降 C.连续11个点子落在一倍标准偏差控制界限之外

D.点子落在两倍标准偏差控制界限之外 E.点子落在三倍标准偏差控制界限附近 【答案】AB 【解析】点子在控制界限内排列有缺陷 包括以下几种情况： 1）点子连续在中心线一侧出现7个以上； 2）连续7个以上的点子上升或下降； 3）点子在中心线一侧多次出现，如连续11个点中至少有10个点在同一侧；或连续14 点中至少有12点、连续17点中至少有14点、连续20点中至少有16点出现在同一侧； 4)点子接近控制界限，如连续3个点中至少有2个点落在二倍标准偏差与三倍标准偏差 控制界限之间；或连续7点中至少有3点、连续10点中至少有4点落在二倍标准偏差与三倍 标准偏差控制界限之间； 5）点子出现周期性波动， 70.【题干】下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有 （）。 【选项】 A.流水能力 B.施工工程 C.流水强度 D.工作面 E.施工段 【答案】DE

【解析】空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的 参数，通常包括工作面和施工段。 71.【题于】某工程双代号时标网络计划如下图所示， 由此可以推断出

【解析】空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的 参数，通常包括工作面和施工段。 71.【题干】某工程双代号时标网络计划如下图所示，由此可以推断出（）。 缺图 【选项】 A.工作B为关键工作 B.工作C的总时差为2 C.工作E的总时差为0 D.工作G的自由时差为0 E.工作K的总时差与自由时差相等 【答案】BDE 【解析】题中关键线路为A→D→H，工作B为非关键工作。工作C的总时差=2，工作E 的总时差=1，工作G的自由时差=0，工作K的自有时差=2，工作K的总时差=2。所以选项B E正确。 72.【题干】投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目 在整个计算期内经济状况的指标有（）

【选项】 A.净现值 B.投资回收期 C.净年值 D.投资收益率 E.内部收益率 【答案】ACE

【解析】净现值指标考虑了资金的时间价值， 并全面考虑了项目在整个计算期内的经济 状况。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在 个计算期内的经济状况

，题不用净值评价弃期间的点案的 用开异前厅亿 【选项】 A.最大公约数 B.平均寿命期法 C.最小公倍数 D.研究期法 E.无限计算期法 【答案】CDE 【解析】确定共同计算期的方法有最小公倍数法、研究期法，无限计算期法。 74.【题干】价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。 【选项】 A.环比评分法 B.替代评分法 C.强制平分法 D.逻辑评分法 E.循环评分法 【答案】ACD

【选项】 A.最大公约数 B.平均寿命期法 C.最小公倍数 D.研究期法 E.无限计算期法 【答案】CDE 【解析】确定共同计算期的方法有最小公倍数法、研究期法，无限计算期法。 74.【题干】价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。 【选项】 A.环比评分法 B.替代评分法 C.强制平分法 D.逻辑评分法 E.循环评分法 【答案】ACD

【解析】确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有强制打分法 (0～1评分法或04评分法、多比例评分法、环比评分法等。

【解析确定切能量要性系数的 宁打分，吊用的打分方法去有强制分法 (0～1评分法或0～4评分法）、多比例评分法、环比评分法等

75.【题干】对于采用新设法人进行筹资的项目，在确定项目资本金结构时，应通过协 商确定投资各方的（）。

【选项】 A.出资比例 B.出资形式 C.出资顺序 D.出资性质 E.出资时间 【答案】ABE 【解析】采用新设法人筹资方式的项目，应根据投资各方在资本、技术、人力和市场开 发等方面的优势，通过协商确定各方的出资比例、出资形式和出资时间。 76.【题干】按现行规定，属于契税征收对象的行为有（）。 【选项】 A.房屋建造 B.房屋买卖 C.房屋出租 D.房屋赠予 E.房屋交换 【答案】BDE 【解析】契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。具体包括以下5种情况： （1）国有土地使用权出让（转让方不交土地增值税）。 （2）国有土地使用权转让（转让方还应交土地增值税）。

【选项】 A.出资比例 B.出资形式 C.出资顺序 D.出资性质 E.出资时间 【答案】ABE 【解析】采用新设法人筹资方式的项目，应根据投资各方在资本、技术、人力和市场开 发等方面的优势，通过协商确定各方的出资比例、出资形式和出资时间。 76.【题干】按现行规定，属于契税征收对象的行为有（）。 【选项】 A.房屋建造 B.房屋买卖 C.房屋出租 D.房屋赠予 E.房屋交换 【答案】BDE 【解析】契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。具体包括以下5种情况 （1）国有土地使用权出让（转让方不交土地增值税）。 （2）国有土地使用权转让（转让方还应交土地增值税）。

解析1契税的纳税对象是在境内转移土地、房屋权属的行为。具体包括以下5种情况： 1）国有土地使用权出让（转让方不交土地增值税）。 2）国有土地使用权转让（转让方还应交土地增值税）

(3）房屋买卖（转让方符合条件的还需交土地增值税）。以下几种特殊情况也视同买卖房 室：①以房产抵债或实物交换房屋；②以房产做投资或做股权转让；③买房拆料或翻建新房 （4）房屋赠予，包括以获奖方式承受土地房屋权属 (5)房屋交换（单位之间进行房地产交换还应交土地增值税）。 77.【题干】施工图预算的审查内容有（）。 【选项】 A.工程量计算的确定性 B.定额的准确性 C.施工图纸的准确性 D.材料价格确定的合理性 E.相关费用确定的准确性 【答案】ABDE 【解析】施工图预算的审查内容：工程量的计算；定额的使用；设备材料及人工、机械价 各的确定；相关费用的选取和确定。 78.【题干】关于施工标段划分的说法，正确的有（）。 【选项】 A.标段划分多，业主协调工作量小 B.承包单位管理能力强，标段划分宜多 C.业主管理能力有限，标段划分宜少 D.标段划分少，会减少投标者数量 E.标段划分多，有利于施工现场布置 【答案】CD

【解析】从现场布置的角度看，承包单位越少越好。应考虑少划分标段。对于工程规模 大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式 选择施工队伍。对于工艺成熟的一般性项目，涉及专业不多时，可考虑采用平行承包的招标 方式，分别选择各专业承包单位并签订是公共合同。标段划分多，业主协调工程量大。 79.【题干】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，对于经协商调解确定的发 包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有（）

路桥管理及其他【选项】 A.从预付款保函中抵扣 B.从履约保函中抵扣 C.从支付保函中抵扣 D.从当月工程进度款中抵扣 E.按支付协议支付 【答案】BDE

C.从支付保函中抵扣 D.从当月工程进度款中抵扣 E.按支付协议支付 【答案】BDE 【解析】经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项， 发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项 当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付 承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履 约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限 支付。

【解析】经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项， 发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项 当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付 承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履 约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限 支付。

1MxiDA10UoAyjkjzxAa·NIAO0Oa

螺丝标准E.施工计划成本实际降低率 【答案】CDE 【解析】项目经理部可控责任成本考核指标：1、项目经理责任目标总成本降低额和降 低率：2、施工责任目标成本实际降低额和降低率：3、施工计划成本实际降低额和降低率。

【解析】项目经理部可控责任成本考核指标：1、项目经理责任目标总成本降低额和降 低率：2、施工责任目标成本实际降低额和降低率：3、施工计划成本实际降低额和降低率。